Interventoria para el contrato de obra; que lleva por objeto obras para la adecuación; mantenimiento y dotación del auditorio y sus…
Presupuesto oficial
$ 172.554.352
Cierre de ofertas
3 de julio de 2026
Publicado
30 de junio de 2026
Objeto del contrato
Interventoria para el contrato de obra, que lleva por objeto obras para la adecuación, mantenimiento y dotación del auditorio y sus áreas adyacentes de la sede de tribunales de bogotá y cundinamarca
Datos del proceso
- Referencia
- MC-08-2026
- Entidad contratante
- Desaj Cundinamarca - Amazonas
- Modalidad
- Mínima cuantía
- Tipo de contrato
- Interventoría
- Fase actual
- Presentación de oferta
- Plazo de ejecución
- 4 Mes(es)
- Ubicación
- Bogotá, Distrito Capital de Bogotá
Competencia y adjudicación
- Proveedores que participaron (ofertas u observaciones)
- 5 proponentes
- Dependencia que contrata
- Compras Publicas
Bienes y servicios (códigos UNSPSC)
81101500 · Ingeniería civil
- 81101500Ingeniería civil
Cronograma
- Publicación30 de junio de 2026
- Cierre de ofertas3 de julio de 2026
- Apertura de ofertas3 de julio de 2026
Documentos del proceso (8)
ANEXO - ANEXO TÉCNICO.pdf
PDF · 1,4 MB · 25 de jun de 2026
ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR (3).pdf
PDF · 1,3 MB · 25 de jun de 2026
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS (7).pdf
PDF · 131 KB · 25 de jun de 2026
ANEXOS - INVITACIÓN PÚBLICA No. 08-2026.docx
DOCX · 139 KB · 25 de jun de 2026
CDP 5526.pdf
PDF · 128 KB · 25 de jun de 2026
EP INTERVENTORIA OBRA ILUMINACIÓN SEDE TRIBUNALES.pdf
PDF · 3,6 MB · 25 de jun de 2026
PRESUPUESTO OFICIAL (1).xlsx
XLSX · 20 KB · 25 de jun de 2026
INVITACIÓN PÚBLICA No. 08 DE 2026 (1).pdf
PDF · 739 KB · 29 de jun de 2026
Fuente: SECOP II, datos abiertos de Colombia Compra Eficiente. La información puede cambiar; confirma fechas y requisitos en el portal oficial antes de ofertar.